亮化工程施工合同范本
亮化工程合同宝典:长沙家政网为您介绍合同细节!
亲爱的读者们,你是否正在寻找一份亮化工程的施工合同范本?那么,请您跟随长沙家政网的脚步,一起深入了解这样的合同应该包含哪些要素。
发包方(甲方)与承包方(乙方)在此携手,共同签订亮化工程的宏伟蓝图。让我们一同揭开这份合同的神秘面纱吧!
一、基本信息
合同开头的部分,自然会涉及到甲乙双方的基本信息,如同故事中的主人公,我们需要了解他们的身份与背景。
二、工程细节一览无余
紧接着,便是工程的名称、地点与内容的介绍。这部分就如同是故事的情节梗概,让人对整项工程有个初步的了解。
三、价格与支付条款介绍
合同中,LED数码管和LED点光源的安装价格被明确列出。价款的支付和结算方式也一一详述,如同故事中的经济脉络,清晰明了。
四、工期与责任探源
合同工期被明确约定为签订合同后20天内完成。双方的责任范围也在此界定,如同故事中的人物角色,各自承担着相应的任务与责任。
五、其他注意事项详述
此部分涵盖了安全、变更、验收、质保等细节,如同故事中的支线情节,虽然琐碎却至关重要。
甲乙双方代表签字盖章,合同生效。这份亮化工程施工合同便如同一段精彩的叙事,落下了帷幕。
甲方与乙方携手并进,共同签订这份亮化工程合同,为了一个共同的目标而努力。合同中每一字每一句,都承载着双方的期望与承诺。希望这份合同能够顺利实施,为城市增添璀璨的光彩!
七、支付方式
合同签订后,生效之日起的3个工作日内,支付合同总额的70%作为启动资金。当设备抵达甲方项目地点,经过验收施工前,再支付合同总额的25%。在设备安装调试完成、验收合格并成功投入使用后的3个工作日内,支付剩余的5%。每一阶段的支付都是对乙方工作成果的认可和鼓励。
八、安装与调试
在符合合同要求和承诺的前提下,我们将对设备进行安装并调试,以达到最佳状态,以满足双方的期望。我们将确保每一个细节都达到双方满意的标准。
十、质保期及售后服务承诺
我们的质量保证期从验收交付之日起为期一年,保修期则为终身(在质保期后开始计算)。在质保期内,我们将提供全面的售后服务,包括设备的维修、保养、更换等。我们将提供常设的24小时热线服务和长期免费的技术支持。我们在甲方所在地设有稳定的售后服务机构,对甲方的服务请求,我们会在接报后8小时内响应,24小时内到达现场,并在48小时内解决问题。如果主要设备故障在48小时内未能解决,我们将提供相同档次的设备供甲方临时使用,以确保甲方的业务不受影响。
十一、违约责任与权益保障
如果乙方未能按照合同要求履行其义务,甲方有权拒绝接收或验收,并有权推迟付款。反之,如果甲方未能按合同约定履行其义务并延迟付款,乙方有权要求甲方承担责任。
十二、争议解决与法律适用
任何因履行合同而产生的争议,如果双方无法友好协商解决,应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。关于货物质量的鉴定,将由当地质量技术监督局及其相关检测机构进行最终鉴定。如鉴定结果符合质量技术标准,鉴定费用由委托方承担;否则,由乙方承担。在法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同的其他条款和约定仍应继续履行。
十三、不可抗力条款
如因不可抗力因素,任何一方无法履行合同,应在不可抗力事件结束后3天内通知对方,以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,可允许延期履行或修改合同,并根据情况部分或全部免于承担违约责任。
十四、合同生效与法律效力
本合同在甲乙双方的法定代表人或其授权代理人签字并盖章后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。本合同共四页A4纸张,缺页的合同视为无效。乙方应提供的资料包括中国境内制造的产品出厂合格证、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料、配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应有中文说明。双方均已充分了解并明确以上条款及其附件所产生的相关权责。
亮化工程施工合同(范文3)
甲方(发包方):_________ 乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲方将特定的亮化工程交给乙方施工。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,共同签订本合同,以明确双方的权利和义务。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
承包范围:_________
承包方式:_________
工期:自____年____月____日至____年____月____日,总工期为____天。
合同总价款:人民币______元(大写:_________)。
二、甲方的工作与责任
1. 在开工前______日内,甲方应向乙方提供本工程的全部施工图纸,并组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,做好交底会审记录。
2. 甲方指派______为驻工地代表,负责合同的履行。
......
一、引言
为确保工程质量与进度达到预定标准,甲乙双方应紧密合作,共同履行各自的职责和义务。为此,双方就施工过程中的相关事宜进行明确约定。
二、甲方的工作与责任
1. 甲方负责对工程质量和进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等签证手续。甲方应确保施工场地的三通一平工作得到妥善完成,并向乙方提供地下管线布置图和隐蔽障碍物资料。
2. 若需拆改原道路中的建筑物结构或地下管线,甲方应负责到行政主管机关办理相应的审批手续,确保施工过程的合规性。
三、乙方的工作与责任
1. 乙方应参加甲方组织的施工图纸会审工作,并拟定施工方案和进度计划交由甲方审定。
2. 乙方应指派项目经理负责本工程的实施,该项目经理应按要求组织施工,确保工程保质、保量、按期完成。
3. 乙方应严格执行施工规范、安全操作规程等相关规定,并严格按照图纸进行施工。做好各项质量检查记录,参与竣工验收并编制工程结算。
4. 乙方应遵守施工现场管理规定,妥善保护施工现场周围的建筑物、地上地下管线等不受损坏。处理好施工带来的扰民问题以及与周围单位(住户)的关系。
5. 施工过程中,未经甲方同意或有关部门批准,乙方不得随意拆改原道路中的建筑物结构或地下管线。
6. 工程竣工前,乙方负责对现场设施和工程成品进行保护。
7. 乙方负责本工程施工范围内的施工安全工作,并承担由于自身安全措施不当造成的事故责任和费用。
四、工期约定
1. 若甲方要求提前竣工,应征得乙方同意并支付赶工措施费用。
2. 因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作,影响工期的,工期应顺延。
3. 因乙方原因不能按期完工的,经甲方同意,工期可以顺延。
4. 因设计变更、停电、停水、停气及不可抗力因素影响导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
五、质量与验收约定
1. 本工程以施工图纸、设计变更和相关的国家施工及验收规范为质量评定验收标准。
2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或部分工程达到优良标准,双方可另行协商具体费用。
3. 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方未按时参加验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,费用由责任方承担。
4. 若因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,返工费用由甲方承担;若因乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担。
5. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应在规定时间内组织验收并办理验收、移交手续。如甲方未能及时验收,需承担乙方的看管费用和相关费用。
六、工程价款支付与结算约定
1. 合同生效后 日内,甲方应支付合同总价的 %作为预付款。
2. 工程完工并经甲方及相关部门组织验收合格后,甲方向乙方支付合同总价的 %。
3. 工程结算后,乙方向甲方提交相关资料,甲方向乙方支付至工程结算总价的95%。
4. 剩余5%作为质量保证金,待质量保修期满后支付。保修期内如因乙方原因产生质量问题,乙方应免费维修。如乙方未按时维修,甲方处理所产生的费用及10%的管理费由乙方承担。质量保证金不计算利息。
七、材料与设备供应约定
1. 甲方负责采购供应的材料和设备应符合设计要求,并按时供应到现场。凡需由乙方提货的,甲方应将提货手续移交乙方,运输费用由乙方承担。如因甲方提供的材料和设备质量问题或规格差异对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料和设备,经乙方验收后由乙方负责保管,如因乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2. 乙方采购的材料和设备需事先征得甲方同意。如不符合质量要求或规格有差异,禁止使用。若已使用,造成的其他损失由乙方负责。
如此约定,甲乙双方应共同遵守,确保工程顺利进行。第八条:奖励与违约责任
一、若因甲方原因导致工程延期开工或中途停工,甲方应赔偿乙方因停工、窝工所带来的所有损失。每停工或窝工一日,甲方需支付乙方____元作为补偿,并且工期顺延。若甲方未按合同约定付款,每逾期一日,需按应付款额的万分之一支付违约金。
二、若乙方原因导致不能按期完工,每逾期一日,需支付甲方全部工程款的1‰作为违约金。若甲方要求提前竣工,除需支付赶工措施费外,每提前一日,甲方应支付乙方____元作为奖励。
三、若乙方按照甲方的要求,全部工程项目达到优良标准,除按照合同第五条第二款的优质价款外,甲方还将额外支付乙方____元作为奖励。
四、乙方应妥善保护甲方提供的设备、现场陈设及工程成品,如有损失,需照价赔偿。
五、如甲方未办理相关手续,擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或地下管线,由此产生的损失或事故(包括罚款)由甲方承担。
六、未经甲方同意,乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或地下管线,由此产生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责,并需恢复原状,承担给甲方造成的损失。
七、除法定免责情况外,若因乙方原因导致合同无法继续履行,乙方应及时通知甲方解除合同。因乙方违约导致合同解除的,乙方除需支付甲方由此造成的损失外,还需支付合同总价款10%的违约金。
第九条:保修期
本工程的质量保修期自工程竣工验收合格之日起为期一年。
第十条:争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,甲乙双方应通过友好协商的方式解决;协商不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条:其他条款
一、本合同自甲乙双方法定代表人或代表人签字并加盖公章后生效。
二、本合同的相关附件与合同具有同等法律效力。
三、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。合同落款处应注明甲乙双方公章、法定代表人签字及签订日期。合同签署完成后由长沙家政网发布分享,以帮助广大读者更好地了解合同条款和签署注意事项。本合同旨在明确甲乙双方在工程实施过程中的权益和责任,确保工程顺利进行并达成预期目标。