标准版水电暖安装承包合同
水电暖安装承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方为明确水电安装工程的承包事宜,经友好协商,达成以下合同条款,以资共同遵守。
一、委托事项
甲方委托乙方承担XX工程的水电安装工作,包括包材料损耗、包预留套管、预埋给水管、给排水材料安装、电施工程等。具体工作内容详见合同约定。
二、工期约定
1. 乙方应严格按照甲方要求的工期组织施工,确保工程按期完成。本合同约定工程总工期为XX天,开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 如遇下列情况,经甲方代表书面确认后,工期可以顺延:(1)甲方未能按合同约定提供开工条件;(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因导致的停水、停电等超过4个小时的情况;(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力因素,如地震、台风、火灾等。
3. 若因甲方原因造成工期延误,甲方应赔偿乙方由此产生的窝工损失及增加费用,并相应顺延工期。
三、工程总造价
工程总造价按照每平米建筑面积XX元计算,工程总量为XX平米,合计工程总造价为人民币大写XX元,小写XX元。
四、付款办法
工程款支付依工程进度为时间节点分批支付:出正负零后支付总造价的XX%;正负零以上每完成两层支付总造价的XX%;主体封顶后支付不低于总造价的XX%;积水排水完成后支付总造价的XX%;穿线安装完毕后支付总造价的XX%;完工验收后支付总造价的XX%;剩余XX%作为维修质保金,保修期满后结清。
五、双方责权
(一)甲方职责:
1. 提供水源、电源及场内施工道路,提供施工图纸,并派出专业施工员进行现场管理,解决工程有关问题。
2. 负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。
3. 组织各阶段的隐蔽工程验收,及时提出存在的问题及整改意见,确保工程质量。
4. 按合同规定的时间节点支付工程款。
5. 及时组织材料进场,确保工程顺利进行。
6. 在乙方如期完成任务的前提下,组织竣工验收,交付使用。如因甲方原因导致工程延期,需承担相应违约责任。
7. 若未按节点支付工程款,影响工程进度,则工期相应顺延,甲方需承担违约金。
(二)乙方职责:
1. 依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。
2. 编制施工方案及施工计划,按时参加安全学习和工程例会。
3. 对已完成的产品进行保护,如因乙方原因造成损坏,由乙方负责修复并承担费用。
4. 严格按施工规范及强制条文施工,如需图纸变更,需书面向甲方提出申请。
5. 负责文明施工及安全生产,如因乙方违章作业造成安全事故,由乙方承担全部责任。
6. 遵守项目部的管理制度,违反者按相关规定接受处罚。
六、其他未尽事宜
本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、合同生效与争议解决
本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至工程所在地人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
水电暖安装承包合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、充分协商的基础上,就庆阳北站扩建工程的给排水、采暖及电气分项工程达成如下承包协议。
一、项目概述
1. 工程名称:庆阳汽车北站改扩建项目——洗车、修理车间及公厕的给排水、采暖通风、消防及电气分项工程。
2. 工程地点:庆阳汽车北站院内。
3. 承包方式:乙方以包工包料的方式进行承包。
4. 工期要求:根据土建施工进度,乙方必须合理安排施工计划。如因乙方原因延误工期,每延误一天,乙方需支付罚款300-500元。
5. 承包范围:本合同涵盖公厕、洗车、修理车间图纸设计内的所有给排水、采暖、电气及消防工程。
6. 合同价款:总造价为382051元。
二、承包责任
1. 乙方需严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。
2. 乙方应提前向甲方提供材料采购样品及相关资料,确保材料质量符合标准。任何材料变更需经甲方及建设单位同意。
3. 乙方需严格遵守安全施工规范,做好安全教育和防护措施,确保施工现场安全。施工中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
4. 乙方需遵守施工现场管理规定,不得扰民或污染环境。
5. 乙方应保持施工现场整洁,做到工完料尽场地清。
6. 乙方需自行组织施工工具、设备、用具及劳动保护用品。
7. 乙方代表需保持通讯畅通,随时响应甲方的需求。
8. 甲方将为乙方提供必要的住宿条件。
三、工期安排
1. 如因自然条件等不可抗力因素导致工期延误,经甲方确认后,工期可相应顺延。
2. 如因乙方原因不能按期开工或中途停工,工期不顺延。
四、工程验收与保修
1. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方将组织相关部门进行验收。对验收中发现的问题,乙方必须限期整改。
2. 电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为2年。
3. 供热系统的保修期为2个采暖期。
此合同经甲乙双方代表签字、甲方盖章后生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。如在执行过程中发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。合同保修期结束后自行作废。
双方在公正、公平、自愿的基础上签署此合同,以兹证明。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
《水电暖安装承包合同》详细解读
甲方与乙方经过友好协商,就贵阳工程机械市场配件区工程的水暖电消防工程达成合作意向。为了明确双方的责任与权益,双方决定在平等互利的基础上签订此合同。
一、工程概况与承包方式
工程名称:贵阳工程机械市场配件区工程。建筑面积约41000㎡,具体以建设方给施工方的结算面积为准。结构形式为框剪。甲方将此项工程的水电暖消防工程发包给乙方,乙方采用包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具的方式进行承包。
二、工程承包范围
乙方承包的的范围包括给排水、强弱电、室内外消防以及通风等工作,具体内容详见附件1。
三、工程承包费用及结算方式
1. 计价方法:本工程计价单位以建筑面积计算,竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算,具体详见附件1。
2. 付款方式:乙方进场后需垫资三个月。之后,甲方将按照已完工程量的80%支付工程款。之后按月进度的80%进行支付(具体计算方式见附件2)。工程竣工验收合格后,付至总工程款的95%。剩余的5%作为工程质量维修金,两年保修期结束后一次性付清。
四、合同要点与细则
1. 若乙方延误工期,工程质量不达标,或不服从甲方的管理,甲方有权终止合同,并按照完成工程量的50%结算给乙方(结算方式详见附件2)。
2. 乙方需交纳1万元的资质挂靠费用。
3. 消防检测费及与消防部门相关的费用由甲方负责。
4. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章之日起生效。
5. 对于合同未涉及的事宜,双方可协商签订补充协议。
在甲乙双方共同努力下,此工程必将顺利推进,达到预期目标。让我们携手共进,共创辉煌!
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
签订日期:_________年____月____日 签订日期:_________年____月____日
以上是长沙家政网为您分享的《水电暖安装承包合同》的解读,希望对您有所帮助。