土建建设工程施工合同范本大全

土建建设工程施工合同范本介绍

一、合同范本概述

土建建设工程施工合同的制定是确保工程项目顺利进行的关键环节。长沙家政网为您详细介绍土建建设工程施工合同的范本。合同范本主要包括甲方（建设方）和乙方（施工方）的基本信息，合同内容，以及双方的责任、义务和权益。

二、合同范本内容

土建建设工程施工合同范本一

甲方：

单位名称（建设方）：

乙方：

单位名称（施工方）：

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等、自愿、互利和诚实信用的原则下，甲方将世博工程项目的基础土方工程委托给乙方承包。经双方协商，订立以下合同：

一、概况

工程名称：

工程地点：

二、工程范围

±0.00以下土方工程，包括机械挖土、转运土、掏桩缝等。

三、工期

合同工期总日历天数____天。除不可抗力或甲方变更计划、施工图纸影响施工外，工期不予顺延。

四、工程价格与工程款支付

工程总量：13400m³。

综合单价：按立方米计算。价格为一次性包干价，在施工期间不作调整。土方工程结束后，经甲方验收合格，现金结账付款。

乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算。

五、质量要求

乙方必须按照甲方的施工要求，保证施工质量。所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位检查合格后方可进行下一道施工工序。因乙方原因造成的返工，乙方需承担相应损失。

六、甲方责任

按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

服从甲方的监督、指挥和管理。

按图纸和甲方的指导进行施工，保证质量、安全和进度。

保证施工安全，交纳安全风险保证金。如发生安全事故，乙方承担全部责任。

八、其他条款

违约金：如因甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元；如因乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。

乙方承担施工中工伤事故的全部责任。

未尽事宜，双方协商解决。可订立补充条款、协议，补充条款、协议与本合同具有同等法律效力。

如发生争议，双方应协商解决。协商不成，可向潢川县人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：____ 乙方（公章）：____ 法定代表人签字：____ 法定代表人签字：____ 日期：____年____月____日 日期：____年____月____日 ​​ 双方签订日期为合同生效日期​​ 。​​ 双方签订日期为合同生效日期​​ 。​​ 合同副本应具有法律效力及存档作用​​ 。对于内容特别重要的部分或涉及到财务方面的事宜应当采用特殊标记以强调其重要性​​ 。对于涉及金额的具体数字应使用阿拉伯数字而非汉字大写数字以避免混淆或误解​​ 。确保所有信息的准确性和完整性以确保合同的执行和双方的权益​​ 。请注意合同条款的具体细节并根据实际情况进行修改和完善以避免潜在的纠纷或误解​​ 。这些合同范本可供参考和学习在实际使用中需要根据具体情况进行修改和完善以符合实际需求和安全标准请务必遵守相关法律法规和安全标准确保合同的合法性和有效性以保护双方的权益和利益免受损失​​ 。在进行修改和完善时务必遵循相关法律法规和安全标准确保合同的合法性和有效性同时保护双方免受不必要的风险和损失​​ 。在签订合同前应仔细审查合同条款并确保理解其中的所有内容如有疑问请咨询专业人士以确保合同的合法性和有效性同时保护自己的权益和利益免受损失​​ 。此外在履行合同过程中双方应保持良好的沟通和合作确保合同的顺利执行和解决可能出现的任何问题​​ 。这些土建建设工程施工合同范本提供了基本的合同结构和内容要点在实际应用中需要根据具体情况进行修改和完善以符合特定的项目需求和法律法规要求如有需要请咨询专业人士以确保合同的合法性和有效性同时保护双方的权益和利益免受损失​​ 。在签订合同过程中应注意保护商业秘密和机密信息避免泄露给非授权人员以确保合同的安全性和可靠性​​ 。以下是另一份土建建设工程施工合同范本供参考： 以下是另一份土建建设工程施工合同范本一承包土方工程模板等详细内容一工程概况工程名称工程地点结构类型二承包范围三承包内容等合同条款进行详细规定甲乙双方本着平等自愿公平诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议如下一工程概况二承包范围三承包内容含基础土方开挖主体工程基础部分至上部结构钢筋等四承包方式五合同工期六工程质量标准七工程造价及付款方式八双方责任甲方责任按合同约定提供施工图纸等内容乙方责任按照甲方的要求和施工规范进行施工保质保量按期完成施工任务九安全文明施工十违约责任十一其他未尽事宜双方可另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力十二争议解决方式十三合同的生效本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效甲方盖章乙方盖章法定代表人签字机械吊机与配套设备采购合同

一、机械设备及配件供应

甲方需采购以下机械设备及配件：机械吊机、含机械备案、砂浆搅拌机、闪光对焊机、切断机、竖焊机、弯曲机、调直机、平板振动机、振动机棒等。还包括电缆线、灯线，以及三级配电箱等电气设备和打夯机等。乙方需提供以上所有设备，并包含材料费及所有相关费用。

二、人员提供

井吊、搅拌机操作人员由乙方提供，其人工费用也由乙方支付。

三、设计变更与图纸修改

1. 图纸会审后所发生的修改和设计变更，所产生的增加工程量大于1000元的按市场单价计算，小于1000元的部分不予计算。减少工程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的部分不予扣除。

2. 具体涉及图纸修改和设计变更的工程内容和细节，双方需进行详细协商并签署书面协议。

四、合同单价与结算付款方式

1. 单价按建筑面积计算。

2. 建筑面积的计算按照云南省建设厅颁发的现行工程结算定额及有关规定进行。乙方进场基础工程施工完成后，按工程量的80%支付上部结构款项。每月进度工程量的80%也需按时支付。工程竣工验收后支付至95%，其余款项在保修期满后一次性付清。

五、工期要求

1. 总工期为天，具体按照甲方与业主签订的合同工期执行。乙方必须按照项目部的旬、月、周进度计划执行。

2. 延误工期的处罚条款：按照甲方的总进度计划，月计划，周计划要求，每拖延一天罚款1000元。提前完成则不奖励。如遇停电、停水、下雨或材料不到位等情况，工期可相应顺延。若乙方擅自停工，罚款5000元。

六、工程质量要求

1. 工程质量标准需符合国家现行建筑施工技术及安全技术规范，单位工程需一次性验收合格。若工程质量不合格导致二次验收，所有费用及损失由乙方承担。

2. 对于各分项工程的具体质量要求及处罚措施，如模板顶板、混凝土分项工程、砖砌筑分项工程、室内外墙体抹灰工程等，双方需严格按照国家相关规范操作，并约定了详细的处罚措施。

3. 出现任何质量事故，乙方必须听从施工技术人员的指挥进行整改修补。若多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济处罚，甚至终止施工合同，所有损失由乙方承担。

七、安全文明施工要求

乙方需按照云南省安全文明施工相关要求进行施工，达到建设局示范工地标准。甲乙双方各自承担其安全生产职责，确保施工现场的安全。

八、质量保证金

乙方需在签订施工合同时缴纳工程质量保证金5万元。若施工过程中出现重大质量事故，将从保证金中扣除相应的损失费用。保证金在竣工验收后一年无质量问题时全额退还。

九、保修责任

工程竣工验收后的一年保修期内，因乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修。接到甲方维修通知后24小时内，乙方需派人维修，否则甲方有权另行安排维修并从乙方尾款或保证金中扣除相应费用。非乙方原因造成的质量问题，由甲方承担维修责任。

十、其他事项

乙方在基础开挖施工中，需严格控制标高。若出现基础挖深的换砂费用，由乙方承担。双方还需就合同的未尽事宜进行协商并签署补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。土建建设工程施工合同范本

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本土建建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1. 工程结构：砖混结构。

2. 建筑面积：约㎡（实际建筑面积按测量计算为准）。

二、承包方式

乙方采用土建工程总包干方式（即包工不包料）进行承包。

三、甲方负责范围

1. 甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料。

2. 甲方负责回填工程。

四、乙方承包范围

1. 基地平整、混凝土浇筑、砖砌体工程、木工搭拆（铁丝钉子自备）、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷至顶（包括一层、顶层、地坪）。

2. 乙方负责自备机械和脚手架。

五、承包价格

承包价格按每平方米____元结算，隔热层按照____方式计算。

六、质量要求

乙方应严格按照国家建筑质量标准进行施工，确保工程质量。

七、付款方式

1. 基础工程完工后付款____%。

2. 每层砌体完工后付款____%。

3. 内粉完工后付款____%。

4. 外粉完工后付款____%。

5. 工程竣工验收合格后，付清余款。

八、工期约定

施工日期为120天，如遇雨天或其他不可抗力因素，工期顺延。

九、安全问题

乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全、文明。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

十、未尽事宜，双方友好协商解决。在履行合同过程中，如有任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。工程完工后，双方履行合同义务后，合同自动失效。

十二、违约责任

1. 若甲方违反合同约定，未能按时提供材料或支付工程款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权解除或终止合同，并要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

十三、附加条款

1. 乙方进入施工现场必须配备一名施工技术人员配合甲方施工人员管理施工。在施工放线中，乙方各班组必须配合施工人员放线。缺席人员每次罚款200元。

2. 材料计划由乙方在使用前一周提供。超出预算定额损耗的材料费由乙方承担。

3. 在施工过程中，乙方应节约材料。如发现材料乱泼乱倒、不听施工管理人员的指挥，每次罚款100-500元。若干次出现此类情况，将请出施工现场。

4. 各施工班组需维护人格尊严，如发现偷盗行为，将按所偷盗材料款的10倍进行赔偿，并给予经济处罚。情节严重者，移交执法部门处理。

5. 乙方进入施工现场前，必须进行安全三级教育及技术交底。施工现场严禁穿拖鞋，发现一次罚款20-50元。外来施工者发现一次罚款20元。

6. 乙方自行安排食宿，工地现场不允许搭建工棚和食宿。

7. 外粉施工中，砂浆落地灰必须早晚清收。如发现不收，施工管理人员将给予经济处罚，罚款金额为每小桶50-100元。材料进入施工现场后，由甲方指定堆放地点，工地内二次搬运费用由乙方承担。电泵、蹦管由乙方保管、清洗。如人为损坏、丢失、被盗，由乙方赔偿。合同还规定了其他关于双方权利义务的条款。最后双方签字盖章并注明日期本合同生效日期及有效期至工程完成后自动失效等事项本合同一式两份甲乙双方各执一份作为双方履行合同的依据双方签字盖章后即具有法律效力若有违约情况发生违约方应承担相应的法律责任双方友好协商解决本合同未尽事宜甲乙双方共同协商解决本合同自双方签字之日起生效甲乙双方必须共同遵守 合同有效期至工程结束后付清尾款合同终止 甲方乙方盖章签字生效日期空白填写处由甲乙双方根据实际情况填写。 ", "土建建设工程施工合同范本"在撰写过程中应注意以下几点：一、合同双方的基本信息需要明确包括甲方的发包方和乙方的承包方二、需要明确工程的概况如结构类型建筑面积等三、确定承包方式包括包工包料还是单包等四、明确甲乙方负责的范围和职责五、确定承包价格及结算方式六、规定质量要求以达到建筑标准七、详细规定付款方式避免后期纠纷八、明确施工日期及顺延情况九、针对安全问题做出明确约定确保施工过程中的安全十、规定未尽事宜的解决办法十一、确定合同一式几份及生效时间等细节十二、对于违约责任进行明确约定以确保合同履行的严肃性在撰写合同时应确保内容