简洁版门式脚手架租赁合同模板
门式脚手架租赁合同详解
合同一:深圳市龙岗区平湖镇信良建材五金经营部门式脚手架租赁合同
甲方与乙方,在公平自愿、互利共赢的基础上,依据《中华人民共和国合同法》,共同商定以下门式脚手架租赁合同条款。
一、财产权属明晰
乙方拥有完全的门式钢管脚手架及配件所有权。为支持甲方施工需求,乙方按照合同规定向甲方出租脚手架。租赁期间,甲方不得擅自变卖、转让或抵押乙方财产。
二、租赁细节明确
双方确定租赁品名及价目表,依据实际使用日期计算租金。合同期为三个月,不足三月按三个月计算;超过约定租期则按日计费。送货与退换货方式也详细列明,确保双方权益。
三、付款方式透明
租金支付按月进行,每月底双方确认结算金额。若甲方逾期不支付租金,乙方有权从押金中扣除相应款项,并有权要求收回全部租赁物品。押金为八万元,退租后全额退还。
四、责任划分清晰
双方明确供应与退回脚手架的方式及损失赔偿方法。如有损坏或丢失,甲方需按合同价目表赔偿。若甲方不按规范使用导致损坏,需全额赔偿。
本合同一式两份,自双方代表签字盖章后生效。合同详细规定了甲乙双方的权利与义务,具有同等法律效力。如有争议,双方同意在龙岗区人民法院通过法律途径解决。合同详细内容如下:……(合同具体内容)
门式脚手架租赁合同:长沙市区实例
乙方为承建工程需要,向甲方租赁门式脚手架。经过双方充分协商,达成以下租赁合同。
一、租赁物品及时间
乙方租用甲方的脚手架、门架等建筑器材,具体数量及租赁时间以发货和收货单据为准。租赁期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。如租赁期满乙方未归还租赁物,则视为继续租赁,合同依然有效。
二、验收与运输
乙方在提货时需确认数量与质量,如有异议应及时提出并更换。甲方为乙方提供运输服务,但运费由乙方承担。退货时,甲方按国家标准进行验收。
三、押金规定
乙方需交付押金,具体金额在合同中明确。押金不得抵付租金,只有在租赁物品全部归还且租金结清后,押金才会退还。
四、租金与违约金
租金按天计算,自发货之日起至收货之日止。租期不足三十天按三十天计算;超过三十天则按实际使用天数计费。乙方应按月支付租金,逾期未支付的需支付违约金。若乙方逾期60天不支付租金,甲方有权收回租赁物品。
本合同在长沙市区签订,详细规定了甲乙双方的权利与义务。合同的执行与解释遵循国家有关部门的规定。双方共同遵守,确保合同的有效执行。(合同详细内容)
承租方(甲方):湖南省沙坪建筑有限公司幸福家园项目部
出租方(乙方):长沙市雨花区擎天柱建筑器材租赁服务部
根据《中华人民共和国经济合同法》等相关法规,为明确双方在脚手架租赁过程中的权利与义务,经过双方充分协商,共同签订此租赁合同。
一、工程项目及承包范围
工程名称:幸福家园廉租房
工程范围:包括1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13号栋的外墙脚手架。
施工地点:长沙县黄花镇长龙村。
脚手架搭设形式:门式钢管脚手架。
脚手架搭设总面积:约420平方米。
承包内容:乙方将为甲方提供门式钢管脚手架及其相关配件,包括人工搭拆劳务承包及架料租赁。乙方还需负责提升机进出料口钢管架的搭设、卸料平台的设置,以及现场文明施工的相关工作。乙方必须确保所有门架材料符合安全规范,提供生产合格证及安监部门的相关手续。外架搭设需满足各工序的施工操作要求,并确保安全。乙方还需提供劳动工具、劳动保护用品等。
二、租赁费用计算方式及工期
1. 租赁费用按蓝图总建筑面积计算,采用包干形式。初期预计工期为4个半月,费用为19.8元/m²。如工期超过4个半月,则按3元/m²计算租金。若春节期间起架,乙方将为甲方提供15天的免费租赁期。
2. 脚手架的租赁期初步估计从20_年1月1日起至20_年6月20日止,共6个月。实际计费从乙方进场搭设第一步架开始,至拆除一步架为止。甲方需为乙方做好签证和记录作为结算凭证。
三、支付方式
1. 每栋脚手架搭设至三层顶时,支付该栋已完成工程量的50%。
2. 每栋脚手架搭设完毕,支付该栋总工程款的50%。
3. 每栋拆架至第三层时,支付该栋总工程款的70%。
四、乙方责任
乙方需交纳下列费用:扣件洗油费、早拆头洗油费、钢架管校直费用、超长短钢架管改制费用以及早拆头底板变形修整费用等。若乙方丢失或损坏器材,甲方有权按市场价或成本价值的120%计收赔偿费。
五、合同期限与终止
租赁期限届满后,如乙方未归还租赁物,甲方有权视为租赁物已丢失并要求赔偿。赔偿款支付前,乙方仍需按租金标准支付费用。
六、合同变更与保证
乙方合同经办人有权代表乙方进行合同变更、提货和结算。保证人愿意为乙方在本合同项下的债务承担连带保证责任,担保范围包括租金、违约金、赔偿费和甲方实现债权的费用等所有乙方在本合同项下的全部债务。保证期限自工程竣工之日起算,共两年。
七、争议解决
在履行合同中如有纠纷,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,诉讼相关费用由败诉方承担。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至全部租金和有关费用结付完毕之日失效。
拆架工程协议
一、工程款项支付
拆架工作启动后,每栋建筑的拆架工程进度达到一定程度时,将支付该栋总工程款的85%。工程完成后三个月内,将全额支付拆架款项。这样的支付方式确保了工程的稳定推进,同时保障了双方的权益。
二、质量要求与整改措施
乙方需确保工程质量的卓越性,符合国家及企业标准。任何不符合验收标准的情况,甲方有权要求乙方返工。乙方需按照企业标准和国家相关标准搭设脚手架,每一步架搭设完成后需进行自检,并提交甲方质检员验收。未经甲方验收确认,不得继续施工。甲方质检员在施工过程中随时进行检查,确保工程质量。对于任何整改意见,乙方需无条件执行。若施工过程中出现工程量变更,甲方需向乙方出具变更通知单,乙方完成变更部分后,提交相关资料和变更费用清单,甲方需在24小时内予以确认。
三、施工安全及责任
乙方需指定工地安全负责人,并纳入甲方的日常管理。加强安全教育培训,确保无重大安全事故发生。遵守国家安全操作规程和安全管理制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。甲方人员发生的安全事故由甲方自行负责。若甲方违规使用脚手架造成事故,甲方需承担全部责任。
四、文明施工及奖罚
乙方需加强文明施工教育,确保施工现场整洁有序。材料需按甲方指定位置整齐堆放。废料和垃圾需及时清理并转运到指定地点。如乙方违反规定,甲方有权清理并加倍扣除费用。乙方需禁止在作业层违章作业和野蛮施工,如有发生,将视情节给予罚款。
五、双方职责与义务
甲方职责包括组织人员学习法规、规章,提供食宿、材料等。乙方需严格服从甲方的管理,负责人员组织和工资发放等事宜。双方还就材料使用、安全网悬挂、工期延误等方面进行了详细规定。乙方还需负责教育职工遵守纪律,杜绝违法行为。
七、乙方承包事项及约束条件
乙方需严格遵守合同规定,不得进行任何形式的压价转包。否则,甲方有权立即终止合同,并取消乙方的施工资格,重新选择施工队伍。乙方必须切实履行与甲方签订的总承包合同,并服从所有相关主管部门的领导。
乙方需无条件服从甲方的统一施工进度安排。任何因乙方原因造成的其他分项工程停工,都将受到每次1000元的罚款,并需承担相应班组的损失。乙方进场时必须遵守建设单位和当地的各项规定,所有工作人员必须携带身份证、计生证、劳务人员流动证,并在甲方项目部办理入场手续,配合甲方办理暂住手续。
七、安全生产与文明施工要求
在签署本合同的必须签署《安全生产责任书》。乙方需确保安全生产和文明施工,遵守以下奖罚条例:
1. 安全生产方面,甲方将对所有工作人员进行安全教育并进行严格管理。所有施工人员必须严格遵守安全操作规程,特别强调交接班安全管理的重要性。乙方所有进场人员必须着装整齐,佩戴安全帽等安全施工用品。任何违反安全操作规程的行为,都将受到200-500元的罚款。如发生安全事故,甲方将不承担任何责任和费用。
2. 文明施工方面,所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽并系好安全帽带,穿胶鞋。不戴安全帽进入施工现场的民工将受到每次20元的罚款,管理人员和班组长将受到每次50元的罚款。工地上的住宿必须服从项目的统一调配,私自安排或拒绝纠正者将受到每天100元的罚款。在工地上或宿舍里,不得私拉乱接电源,使用热得快烧开水或用电炉做饭等,违者将受到每次500元的罚款。
八、补充条款
1. 签署劳务合同后,乙方需提供拟进场人员的名单报给甲方,并确保名单中人员的身份证名字与其相符。乙方需保持其队伍人员的稳定,不能随意增减人员。如有变动,必须提前三天向甲方提供变更人员名单。否则,将根据增减人数差额,对乙方进行每人每天50元的罚款。
2. 乙方需指定现场负责人,负责人不得擅自离岗。每天早晚需向甲方专业施工员报到。如需要离开,必须得到甲方的同意并委派代理负责人。否则,每次擅自离岗将受到200元的罚款,并必须返回工地。如因负责人擅自离岗造成其他影响,乙方需承担所有经济损失和相关责任。
3. 在项目部例会时,班组长必须到场。如有特殊情况需向施工员请假并委派专人参加。否则,将受到每次200元的罚款。手机必须保持24小时开机,关机者将受到每次100元的罚款。
4. 乙方在施工过程中,如无甲方指令,不得擅自停工。如发生擅自停工,乙方需赔偿甲方一切损失,并根据影响程度处以1000元至5000元的罚款。
在甲乙双方签订的合同之下,明确规定了各项责任与义务。针对违约情形,双方需共同遵守以下规定:
一、甲方违约情形:
甲方若未能按照合同规定履行其责任,由此产生的损失将由甲方承担,同时工期将相应顺延。具体情形包括:
1. 甲方逾期未支付工程款,乙方有权每日加收0.3%的违约金,并有权停止施工。因此导致的材料供应不足、人员短缺、停工、窝工等所有损失均由甲方承担。
2. 若工程设计发生变更,导致已完成的工程需要拆改,拆改的费用将由甲方负责。
3. 甲方如逾期组织验收,或未经验收即擅自使用或擅自动用,由此产生的质量或其他安全问题,责任由甲方承担。
二、乙方违约情形:
若乙方因搭设质量问题返工,相关费用将由乙方自理,甲方不承担任何责任。
三、不可抗力因素:
如遇不可抗力因素(如台风、地震等)导致工程损坏,影响工程进度时,双方互不追究责任,各自承担相应损失。
四、特殊情形处理:
若工程停工状态持续满15天,或甲方未按期支付工程款,乙方有权选择将门架全部拆回,或保持工程现状等待。在此期间出现的停工、窝工、返工人员和机械设备调迁的实际损失将由甲方承担。
关于其他未尽事宜,本合同将由甲乙双方协调解决,并可签订补充协议,补充协议同样具有法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字并加盖公章或合同章后生效,每份合同具有同等法律效力。办理结算手续及付清工程款后,本合同自动终止。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________
签订日期:____年____月____日
以上为长沙家政网的小编今日分享内容,希望对大家有所帮助。