测绘技术合同模板
测绘技术合同撰写指南及模板
亲爱的读者们,长沙家政网今天为大家带来关于测绘技术合同如何书写的详细指南。对于不熟悉合同条款的小伙伴,下面的模板和内容将为你提供明确的指导。
一、测绘技术合同的基本结构
测绘项目概述:简要介绍测绘项目的背景、目的和基本情况。
测绘内容:明确测绘的具体工作内容,包括测绘的范围、地点、对象等。
执行标准:列出本次测绘所遵循的技术标准和规范。
完成时限:规定测绘工作的起始和结束时间。
测绘费用:详细列明测绘项目的费用构成、支付方式及时间。
甲乙双方义务:明确甲乙双方在执行合同过程中的权利和义务。
违约责任:规定违约情况下的责任承担方式。
签署人信息:包括甲乙双方法定代表人或委托代理人的基本信息。
二、合同模板
甲方(定作人):
法定住址
法定代表人/委托代理人
身份证号码
通讯地址
XX编码
联系人
电话
传真
帐号
电子信箱
乙方(承揽人):
法定住址
法定代表人/委托代理人
职务
身份证号码
通讯地址
XX编码
联系人
电话
传真
帐号(银行账号)
电子信箱
测绘之约
一、概述
本次测绘任务即将展开,涉及地点、面积及地理位置等核心信息,细节如下。
二、测绘地点与范围
1. 测区地点:将踏足那片神秘的土地,具体地点等待进一步揭示。
2. 面积:测绘区域广袤,具体数值将在后续工作中详细透露。
3. 测区地理位置:位于神秘的大地,其独特的地理位置赋予此次测绘任务特殊的意义。
三、测绘内容介绍
1. 测绘项目:本次测绘任务涵盖了哪些核心内容,静待揭晓。
2. 工作量:任务繁重,具体工作量将在后续规划中详细阐述。
四、技术标准之锚
本次测绘遵循国家和相关机构的技术规范,确保每一项数据都精确无误。具体的技术标准名称和代号,以及其他相关标准,将在后续条款中详细列出。
五、费用明细
1. 取费依据:本次测绘的取费根据国家颁布的测绘产品价格标准而定。
2. 预算工程总价款:详细列出了各个项目的名称、工作量、单价及合计金额。
3. 实际工程价款:工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4. 特别说明:关于费用的其他细节,将在后续条款中详细阐述。
六、资金流转之轨
1. 签订合同后支付定金:自合同签订之日起一定日内,甲方向乙方支付定金人民币一定元数。并预付工程预算总价款的百分比。
2. 工程进度付款:当乙方完成预算工程总量的特定百分比时,甲方向乙方支付相应的预算工程价款。
3. 完工结算:乙方自工程完工之日起一定日内,根据实际工作量编制工程结算书。自测绘成果验收合格之日起一定日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
4. 特别说明:关于结算方式的其他细节和要求将在后续条款中详细阐述。
七、资料交接之序
项目概况与要求
一、项目背景及内容
该项目涉及一系列重要的测绘工作,包括但不限于设计图纸、电子图的绘制,符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图,公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表,建设工程规划许可证及附件,人防部门批准或备案的人防建设方案,以及其他测绘工作中所需的相关说明和文件。
二、乙方审查与编制
乙方将在收到甲方的相关材料后的指定日内,详细审查甲方提供的资料是否符合测算要求。基于甲方的资料和本合同的技术要求,乙方将完成技术设计书的编制工作,并提交甲方进行审定。
三、审定与进场
甲方将在接到乙方编制的技术设计书后的指定时间内,完成技术设计书的审定工作,并提出详细的书面审定意见。一旦甲方同意实施,乙方将立即组织测绘队伍进场作业。
四、条件提供与进度确保
甲方将为乙方的测绘队伍顺利进入现场工作提供必要的支持,包括但不限于现场升降工具和生活设施等。乙方则根据技术设计书的要求,确保测绘项目按时完成。甲方也应确保工程款按时到位,以确保工程顺利进行。
五、测绘成果的使用与转包限制
甲方允许乙方内部使用因执行本合同而产生的测绘成果,乙方也同样允许甲方内部使用为执行本合同所提供的测绘成果。未经甲方允许,乙方不得将本合同的部分或全部内容转包给第三方。
六、测绘项目完成工期
所有测绘项目都有明确的完成时间,全部测绘成果将在约定的年、月、日前交付甲方验收。
七、验收与争议解决
当工程完工后,乙方将在指定时间内书面通知甲方进行验收。甲方将组织专家依据合同约定的技术标准和技术要求,对乙方完成的测绘工程进行验收,并出具测绘成果验收报告书。如有关于测绘成果质量的争议,将由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站进行裁决,费用由败诉方承担。
八、权利约定与成果交付
对于乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属,双方有明确的约定。自测绘工程费全部结清之日起的指定日内,乙方将根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。整个合作过程中,双方将严格遵守以上条款,共同推进项目的顺利进行。合同明细及双方责任
序号
成果名称
规格
数量
乙方向甲方交付的测绘成果清单在此明确,共_____份。若甲方需要增加测绘成果数量,需向乙方支付每份工本费_____元。
第十八章 甲方违约责任
一、合同签订后,若因甲方工程停止而终止合同,且乙方尚未进入现场工作,甲方无权请求返还定金。如双方未约定定金,甲方需向乙方偿付预算工程费的30%,即人民币_____元。若乙方已进场工作,甲方需按实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的____%(____元)向乙方支付违约金。
二、若甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而导致停窝工,甲方应支付停窝工费。该费用按合同约定的平均工日产值(_____元/日)计算,同时工期顺延。
三、如甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息向乙方支付违约金。若此影响工程进度,甲方需承担顺延工期的责任,并按第二项的约定支付停窝工费。
四、对于乙方提供的图纸等资料及乙方的测绘成果,甲方有保密义务,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目。若违反此约定,乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
五、(此处可添加其他与甲方违约相关的具体条款)
第十九章 乙方违约责任
一、合同签订后,若乙方擅自中途停止或解除合同,应双倍返还定金给甲方。如双方未约定定金,乙方需赔偿甲方已付工程价款的_____%,即人民币_____元,同时归还甲方预付的全部工程款。
二、在甲方提供了必要的工作、生活条件并保证工程款按时到位的情况下,若乙方未能按合同规定日期提交测绘成果,应向甲方赔偿拖期损失费。每天的损失费按合同约定的预算工程总价款的_____%计算。因天气、交通、行为等客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
三、如乙方提供的测绘成果质量不合格,应负责无偿重测或采取补救措施。若因测绘成果质量不符合合同要求(非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果,乙方应承担直接损失赔偿责任,并依法承担相应法律责任。因甲方提供的图纸资料原因导致的责任由甲方自负。返工周期为_____天,最后完成日期为_____年_____月_____日。
四、对于甲方提供的图纸和技术资料及甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让。若违反此约定,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
五、若乙方擅自转包本合同标的,甲方有权解除合同,并要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_____元)的违约金。
六、(此处可添加其他与乙方违约相关的具体条款)
第二十章 声明及保证
甲方声明:
一、甲方为合法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
甲方与乙方在签署本合同前,均已完成内部授权程序,并由各自的法定代表人或授权代表人签署。在此,甲乙双方声明,在签署本合同前,任何法院、监管机构或其他相关机构均未作出对双方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。本合同一旦生效,即具有法律约束力,对甲乙双方均产生法律效力。
乙方是一家合法设立并持续经营的企业,具备签署并履行本合同的权利和能力。乙方已办妥签署和履行本合同所需的所有手续,且均为合法有效。在讨论、签订、执行本协议过程中,甲乙双方获知的对方非公开渠道无法获取的文件及资料,包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密,双方应予以保密。未经提供方同意,任何一方不得向第三方泄露这些商业秘密的全部或部分内容。保密期限为_____年。
关于通知,甲乙双方明确,所有需要一方向另一方发出的通知,以及双方的文件往来和与本合同有关的通知和要求等,必须使用书面形式,可通过书信、传真、电报或当面送交等方式传递。如果以上方式无法送达,才可以采取公告送达的方式。每一方的通讯地址如下_____。若一方需要变更通知或通讯地址,应在变更之日起_____日内以书面形式通知对方,否则,未通知方需承担由此产生的相关责任。
在合同履行期间,若发生特殊情况需要变更本合同,甲、乙任何一方需及时书面通知对方,并征得对方同意后,在规定的时限内(书面通知发出_____天内)签订书面变更协议。未经双方书面同意,任何一方无权变更本合同。否则,由此造成的对方经济损失,由责任方承担。
关于争议处理,本合同受中华人民共和国法律管辖并按其解释。在合同履行过程中发生的争议,应由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的情况下,可选择提交给______委员会进行仲裁,或者依法向人民法院起诉。
关于不可抗力,如果本合同任何一方因不可抗力事件影响而无法履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行应在不可抗力事件妨碍其履行期间中止。受到不可抗力事件影响的一方应尽快以书面形式通知另一方,并在该事件发生后_____日内提供关于此事件的适当证据及合同不能履行或需要延期履行的书面资料。
遭遇不可抗力事件的合同当事人应对策略及合同条款解释
在合同签订后,如果一方因不可抗力事件而无法履行其合同义务,他们应当竭尽全力消除或减轻这些不可抗力事件的影响。这些努力包括但不限于寻求解决方案、调整策略以及与其他合作伙伴协作。
当不可抗力事件发生时,双方应立即启动友好协商,共同决定如何执行本合同。这些不可抗力事件包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、干旱、台风和地震,以及社会事件如战争(无论是否宣战)、社会动荡、罢工等。如果这种不可预见且不可避免的事件导致合同任何一方无法继续履行其义务,双方可以协商解除合同或暂时延迟合同的履行,并且遭遇不可抗力的一方不需要为此承担责任。如果当事人在迟延履行后发生不可抗力,不能免除责任。
对于本合同中未详尽事宜或条款内容不明确的情况,双方可以根据本合同的原则、目的、交易习惯以及关联条款的内容,按照通常理解对本合同进行合理解释。这种解释具有约束力,除非它与法律或本合同相抵触。
关于合同的效力,本合同自签订之日起有效期为_____年,从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。合同正本一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
在合同的补充与附件方面,对于合同中未涉及的事宜,将依照相关法律、法规执行。如果法律、法规没有规定,双方可以达成书面补充合同。这些附件和补充合同是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
在签订合双方需要明确各自的权利和义务,并确保合同的履行。甲方和乙方在签订地点分别盖章并签字确认,法定代表人及委托代理人也需签字。双方确认合同的签订日期。